安装合同范本

在我们的生活和工作中,很多大点的设备都需要安装,有些还需要专门的人来进行安装,设备安装前往往需要签订设备安装合同,来确认双方的责任义务。那么,应该如何来签订好安装合同呢?

安装合同范本1

  合同编号:

  签订地点:

  发包方:(以下简称“甲方”)

  承包方:(以下简称“乙方”)

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,甲乙双方就订立此合同,以资共同遵守。

  一、 合同内容的金额:见附件清单。

  二、 交货时间、地点、方式:

  交货安装地点为:

  三、 付款方式:

  1、合同签订后

  2、月天内付款

  3、工程全部完工后

  四、 工程要求

  工程质保期: (从工程完工开始算)不扣质保金。

  五、 验收

  1、 合同灯具安装且启用后,乙方向甲方填写《工程竣工报验单》,验收期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内;

  2、 验收合格后,甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。

  如甲方无正当理由而拖延验收或不验收,超过本合同验收期的,则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。

  六、 乙方应履行的责任

  1、 乙方按时安装合同产品,并保证工程质量;

  2、 乙方免费补正、补齐包装或运输或安装过程中造成产品品种、型号、规格、质量不符或损坏、遗失;

  3、 工程质保期内有质量问题(不可抗拒除外),乙方无偿维修。

  七、 甲方应履行责任

  1、 甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的,应承担因此给乙方造成的损失;

  2、 甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款;

  3、 产品运抵达交货地点后,甲方应立即派人员对产品进行验收及签收;

  4、 甲方验收产品时,如发现货物的品种、数量、规格、型号不符,应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议,以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的诸如以上问题的异议。

  5、 产品保质期内,甲方应承担其责任及疏忽所造成的损失。

  八、 违约责任

  违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。

  九、 不可抗力

  任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时,应在不可抗力事件结束后十日内向双方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得不可抗力证明后,允许延期履行,部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

  十、 产品所有权

  甲方未向乙方付清产品货款前,产品所有权属于乙方,其它债权不得与此对抗。

  十一、合同附件

  1、

  2、

  3、 经双方签字盖章的产品技术图(与合同配置不符处,以本附件为准); 甲乙双方营业执照、法人代码证、法人授权委托书; 合同在执行过程中出现的未尽事宜,经双方协商而达成的纪要,与合同具有同等法律效力。

  十二、争议解决

  1、

  2、 本合同未作规定的,按照《中华人民共和国合同法》的规定执行; 如双方在合同履行过程中发生任何争议;协商未果,由原告方所在地法院判决。

  十三、合同生效

  1、 本合同经甲乙双方签字盖章,且甲方向乙方支付合同预付款后,即行生效;

  2、

  甲 方: 乙 方:

  代 表 人: 代 表 人:

  电话号码: 电话号码:

  日 期: 日 期:

  本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。

安装合同范本2

  发包方:以下简称甲方

  承包方:以下简称乙方

  依照《中华人民共和国合同法》,经甲乙双方充分协商达成以下协议,以便双方共同遵守。

  第一条:工程概况:

  1、 工程名称:崇明明珠花苑

  2、 工程地点:崇明新城区

  3、 工程范围:本合同全部工程面积约12000多平方米。

  第二条:合同安装费价款:约叁拾贰万肆仟元门窗安装费每平方米27元,其中包括安装全部辅助材料合同总价按实结算。以上工程量按实际门窗洞口面积结算。

  第三条:付款方式

  1、 付款以支票方式

  2、 安装费的支付:甲方每月按完成工程量的安装费40%支付。(以总包或甲方监理确认进度为准);当工程安装完成时,安装费付至安装总额的75%;验收合格后(以甲方签发的单位工程交工验收证明书为准),甲方付至乙方工程安装费总额的95%;余下5%为质保金,质保期为二年,质保期内乙方履行维修义务,质保期结束后一次性付清。

  3、 材料费的支付:乙方进入施工现场一周后,甲方支付安装材料按实际进场材料费总额的40%,主框安装完毕安装材料费一次性付清(施工洞口上料口除外)。

  第四条:施工期限

  1、 乙方在接到安装通知书后,2日内必须到达现场,施工期限以合同总承包方期限为准。

  2、 如乙方由于自己的原因延误工期,甲方对乙方要进行罚款处理,每延误一天罚款500.00元人民币。

  3、 如中途乙方由于自己原因未经甲方同意退出工地,乙方负责赔偿全部工程损失的1.5倍,并追究法律责任。

  4、 甲方有权在应付款中扣除乙方的罚款,并出具收据。

  第五条:质量要求

  1、 乙方承担安装工作时一定要熟悉掌握国家规定标准,按标准施工,如无国家标准的按企业标准。如不按要求施工损失由施工方负责。

  2、 做好现场成品保护工作,如发现运输和生产损失及时报告,如现场损失应追查责任,并赔偿损失。成品到现场后,乙方负责签收数量,签字后如出现数量缺少,由乙方负责。

  3、 认真填写好现场人员施工情况报告单,并在施工时发现问题及时报告,按受甲方质量员的监督管理和质量检查。

  4、 如乙方安装未执行有关标准而造成的一切损失,由乙方负责。

  5、 现场所购材料必须符合国家标准,并必须有国家认可的合格证书及厂家出具的检验报告。

  6、 由于安装时偷工减料造成工程无法验收,甲方有权将其清除另派同时人员进行安装修整,同时追究责任。

  第六条:现场管理

  1、 乙方应执行施工现场管理的各项规章制度。

  2、 乙方在施工现场须有严密的组织机构,严格的各项规章制度,且要有科学的管理。

  3、 乙方在施工现场应文明施工,搞好形象化管理。

  4、 乙方如使用甲方工具,将甲方工具损坏,应按甲方购入价格原价赔偿,其赔偿金在安装费中扣除。

  5、 乙方负责现场安全管理,严格按照安全操作规范施工。如因乙方自身原因造成人身伤亡等事故,一切经济损失及社会影响全部由乙方承担。

  6、 甲方根据乙方工程进度,及时提供彩铝门窗附件。乙方应提供门窗需求总体计划和供货通知,甲方在接到乙方通知后三天内根据需要的规格、数量及时送货到工地,由施工队组织卸货验收。

  7、 甲方提供的门窗主附件必须符合国家标准,具有合格产品质量证书,采取有效的防护性包装,防止运输搬运过程中的损坏。

  8、 乙方对甲方体统的门窗主附件的数量、质量进行清点验收,并在送货单上签收。

  9、 门窗的 主要配件执手、风勾、窗锁、门锁均按实数配置,螺丝增拨3%,门窗玻璃的损耗率不得超过2.5%(块),超过部分由乙方自行解决。

  10、 现场安装材料由乙方自行采购。材料质量必须符合国家标准,并提供材料检验报告及产品出厂合格证。硅胶、发泡剂封样备查。安装材料包括硅胶、射钉射弹 S1S2、美纹纸。避雷带(安装费包括在27元/平方米内)由甲方提供,乙方现场安装。

  11、 甲方免费提供住宿、生活用水、用电。

  第七条:仲裁及其它

  1、甲、乙双方发生合同争议时,应本着平等合作的精神协商解决,如协商未果可到合同签定的法律部门解决。

  2、合同未尽适宜,双方可据情议定,附则条款做为本合同的附件与本合同具有同等法律效力。

  3、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

安装合同范本3

  甲 方: (以下简称甲方) 乙 方: (以下简称乙方)

  经甲乙双方协商,甲方将 的制作安装承包给乙方施工。为了明确双方的责任,确保工程质量与进度,经双方商定达成如下合同条款,以便双方共同遵守。

  一、工程项目:

  二、工程承包形式:本工程由乙方包工包料、包运输、包安装。

  三、工程质量:合格

  四、主辅材料:

  五、产品质量要求:

  1、乙方根据甲方要求式样制作,双方商议确定式样尺寸,甲方签字后乙方开始制作(具体尺寸按每个窗框测得的具体尺寸为准。)

  六、工程量与单价:

  工程量计算按实际加工尺寸为准,最终以实际安装面积进行结算。

  遮光布每平方米单价 元/㎡,窗帘杆每米单价元/m,安装费 元,工程量约为 ,合计 元,大写: 。

  七、工程进度:

  1、为了保证质量和进度,安装期间,甲乙双方应相互协商配合,互创安装条件。

  2、甲方在乙方安装人员进场前应提供安装电源。

  3、不可抗力造成的安装延误,双方察看后认定解决。

  八、付款方式:

  安装结束,验收合乎要求后所有费用一次性付清。

  九、其他事项:

  1、安装好的遮光布不得损坏,如有损坏由责任方负责。

  2、乙方安装人员进入现场,应遵守甲方现场管理和安全制度。甲方应向乙方提供安装条件,并密切配合乙方完成施工任务。

  3、本合同签订后双方要相互监督执行,若出现违约,责任由违约方承担。

  4、本合同未尽事宜双方本着实事求是、公平公正和诚实信用的原则协商解决。

  5、本合同一式二份甲、乙双方收存,签字盖章后生效,财务结算完毕后自动失效。

甲 方: (盖 章)乙 方: (盖 章)

  甲方代表: 乙方代表:

  年月日年月日

购买安装合同范本

标签:合同范本 时间:2020-06-03
【ruiwen.com - 合同范本】

  现今很多公民的维权意识在不断增强,合同的类型越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编为大家整理的购买安装合同范本,欢迎大家分享。

购买安装合同范本1

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规的规定,甲乙双方经自愿、平等协商,签订以下合同条款:

  1、安装设备规格、数量、价格具体见分部分项工程清单;

  2、设备购买、安装调试费用标的额:

  2.1本合同购买、安装调试费用总金额为人民币,本金额已包括税款、运输费及安装人工费及维护费等(大写: 人民币 万元整)。

  2.2 设备购买、安装及调试费的支付方式:

  2.2.1 甲方在双方约定的安装开工日期前7日,向乙方支付合同标的额的30%,设备安装、调试完毕,并通过甲方或甲方委托的安全或质量技术检验部门验收合格后7日内,甲方向乙方支付剩余安装费的 65%。余下5%的合同款,作为乙方向甲方履行设备购买、安装、调试以及维护的质保金,该质保金的返还方式,按本合同第6条约定。

  2.2.2 乙方应在收到安装价款的同时向甲方出具正式发票,且发票专用章应与签订合同公章一致。

  3、设备购买、安装调试施工期:

  本工程开工日期应根据工程进度需要和甲方要求确定,开工日期确定后,乙方购买、安装调试完成时间最迟不得超过? ? 年? 月? 日,经乙方完工通知,甲方或甲方委托的安全或质量技术检验部门应及时验收。

配电箱采购安装合同范本

标签:合同范本 时间:2020-05-21
【ruiwen.com - 合同范本】

  在人民愈发重视法律的社会中,合同起到的作用越来越大,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编帮大家整理的配电箱采购安装合同范本,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

配电箱采购安装合同范本1

  第一条 工程概况

  项目名称:

  第二条 产品的名称:配电箱,规格,型号[按实际内配件定] ,元件;采用德力西或正泰,有线电视接线箱采用鸿雁电器厂产品,数量和价格:详见图纸及变更会审附报价表 合同总价(小写)

  合同总价包括各种配电箱的加工制作、配电箱的装卸、运输、对方至采购单位指定地点、产品检测费、管理费、税金、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等所发生的一切费用。

  第三条 交货地点:罗马假日花园工地现场甲方指定地点

  第四条 交货时间:

  20xx年 月 日提供配电箱,如有调整以甲方提供的日期为准。

  第五条 产品质量要求

  5、1 乙方必须按国家相关规范要求提供全部完整无损、全新的产品。

  5、2 产品质量取得CCEE认证,符合IEC、DGB08—20—98、GB—10063等相关国家及地 方本行业标准。

  5、3 产品质量以产品封样为准。

  5、4 产品质量标准为优等品。

  5、5 乙方承诺所提供产品合格率为100%,若需方对产品质量发生异议时,以质量监督检验中心提供的检测报告结论为准。

  5、6 乙方负责提供供货产品明细材料清单,如;性能指标、检测及验收标准、品牌、产地、规格型号、价格等。

玻璃采购安装合同范本

标签:合同范本 时间:2020-05-18
【ruiwen.com - 合同范本】

  随着法律观念的日渐普及,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,合同是企业发展中一个非常重要的因素。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编整理的玻璃采购安装合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。

玻璃采购安装合同范本1

  甲方(委托方):

  乙方(承包方):

  签订合同日期: 年 月 日

  根据《中华人民共和国经济合同法》及有关合同法规,经甲乙双方充分协商,一致同意签订本合同,共同遵守。

  第一条:甲方委托乙方,在甲方厂内安装玻璃,材料和安装均由乙方负责,乙方需确保玻璃和安装质量,甲方则需向乙方支付费用 元人民币(含17%税)。

  第二条:乙方负责安装玻璃范围内安全及安装过程中的安全工作,在安装玻璃过程中如出现安全事故,一切责任由乙方负责,与甲方无关。

  第三条:乙方提供的玻璃需经甲方检验合格后才能进行安装。乙方全部安装完毕后,经甲方检验合格,甲方需向乙方付清全款,乙方需为甲方提供增值税发票。如甲方检验乙方安装不合格,乙方应负责返修。

  第四条:合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字盖章后生效。

  第五条:本合同受《中华人民共和国经济合同法》保护,具有法律约束力,未经双方协商同意,任何一方不得擅自变更或解除合同。

  本合同若有不祥或不尽之处,双方应本着互相协作,平等互利的精神协商解决。 本合同自签订之日起生效,到安装检修合格后自然失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

安装工程承包合同范本3篇

标签:合同范本 时间:2020-05-09
【ruiwen.com - 合同范本】

  建筑行业在我国经济的长期持续发展中起到中流砥柱的作用,但目前我国建筑市场管理秩序混乱,法律在一定程度上流于形式,今天小编就给大家看看安装工程承包合同范本,欢迎大家来参考哦

  安装工程承包合同范本1

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合本工程的具体情况,经协商一致,达成如下合同条款,在资共同信守。

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、施工期限:

  本工程施工工期25天(从乙方收到甲方定金之日起)本工程进场日期为20xx年3月25日。竣工验收日期:20xx年4月20日。

  四、工程内容及质量要求

  乙方按甲方所需要的厨房设备数量、规格、要求而维修安装调试(具体详见设备清单为准)。

  五、维修工程造价:

  本工程总造价(不含税务发票)合计人民币大写百拾万仟佰元整。¥:元。(详见产品清单数量为准)设备维修如有增减,再另外结算。

  六、付款方式

  1、实行分期付款方式,即双方签订合同之日起,甲方向乙方支付人民币:壹万元整(¥10000.00)为本合同定金。

  2、乙方维修进度到,就清洗油烟罩完毕,甲方向乙方支付人民币:叁万元整(30000.00)为工程进度款。

  3、设备维修及安装调试合格后,甲方开业经营1个月内付清本工程维修全部余款给乙方人民币:(¥:)

  4、如果甲方未能向乙方支付本工程进度款时,乙方有权停止施工。

户外广告安装合同范本模板3篇

标签:合同范本 时间:2020-04-29
【ruiwen.com - 合同范本】

  在当今不断发展的世界,关于合同的利益纠纷越来越多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编整理的户外广告安装合同范本模板,欢迎阅读与收藏。

  户外广告安装合同范本模板篇1

  甲方:_____(以下简称甲方)乙方:大连传媒广告有限公司(以下简称乙方)

  甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上,根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规,就甲方委托乙方广告牌工程施工的有关事宜达成如下协议,供双方共同遵守:

  一、项目概况

  1、项目名称:广告牌设计与安装。

  2、数量、规格、材料与报价表;详见本合同附件一(报价单)。

  3、安装地点:

  二、合同价款及付款方式

  1、合同价款

  甲方应支付给乙方的制作和安装费用总计:¥元(大写:整)。

  2、付款方式

  ①甲方于合同生效后3日内支付乙方合同总额%的款项,即人民币X元整,即大写:整。

  ②本合同第一条项目概述中所述项目整体安装验收合格后,甲方支付给乙方合同总额的%,即人民币元整,即大写:X元整,在安装完毕后7日内支付。

  ③以上工程费用乙方如向甲方出具等额的合法有效的发票。

  三、制作、安装方式及质量、安全要求

  1、甲、乙双方共同负责相关部门的协调工作。

  2、乙方包工包料,包质量包安全,全面负责所述项目的制作、运输和安装的整个过程。

  3、乙方保证严格按照本合同附件一的材料标准制作、安装本合同一所述项目,所采用的材料与报价一致,符合相关设计要求,并保证结构达到设计强度。

铝合金门窗制作安装合同范本

标签:合同范本 时间:2020-03-23
【ruiwen.com - 合同范本】

铝合金门窗制作安装合同范本1

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人世共和国合同法》,《中华人世共和国建筑法》及有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设施工事项协商一会,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:百色市德保县人民医院综合楼

  工程地址:百色市德保县人民医院

  工程内容:安装铝合金门窗、不锈钢防盗网

  二、工程承包范围

  承包范围:综合楼铝合金门窗安装均为包工包料施工,配合业主做竣工验收的相关资料。

  三、合同工期

  合同工期为日历天

  四、质量标准工程质量标准:合格

  五、合同价款

  本工程采用单价合同形式,工程量安装铝合金门窗约m2,单价元/m2,不锈钢防盗网m2,单价元/m2,合同价款元整,以施工实际面积结算。

  六、组成合同文件

  合同协议书标准规范及有关技术文件工程投标报价表交叉等书面协议视为本合同组成部分甲方、乙方、监理单位会签工程签证单双方就本工程及有关合同文件进行协商、洽谈、变更、家畜等形成的补充协议、会议纪要、备忘录及往来函件的书面资料视为本合同的组成部分

  七、质量与检查

  (1)承包方按发包方已确认合格的标准样板采购,并经双方签字确认后封样,施工工艺按已安装的样板为标准安装完成后面的工程。

  (2)不合格材料不得使用。

  (3)收方尺寸:按安装铝合金门窗、不锈钢防盗网、厨房推拉门的实际面积计算。

  八、材料规格

安装通风管道合同范本4篇

标签:合同范本 时间:2020-03-12
【ruiwen.com - 合同范本】

安装通风管道合同范本1

  合同编号:FZ20xx-CB20xx-010

  通风管道施工合同

  分包工程名称:

  承 包人:

  分包人:

  签 订 日 期: 20xx 年 8 月12日

  通风管道施工合同

  承包方: (以下简称甲方)

  分包方: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,结合工程具体实际情况,

  遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,承包方将通

  风管道工程委托给分包方施工,为明确双方权利义务,双方经友好协商,签订本

  合同。

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  2、 工程地点:

  3、 工程范围: 9#-19#楼、21#楼、22#楼通风管道工程

  二、工程内容:

  1、乙方应严格按照甲方审核的施工方案及现行的标准规范进行施工。

  2、本工程图纸范围内通风管道制作、管帽制作、安装。

  3、本工程完成后场地的清理。

  三、承包方式:

  包工、包料、包质量、保工期、包安全、包文明施工等。

  四、合同价款:

  1、变压式防火通风管道综合单价为 42元/米、管帽综合单价为 50元/个,该综合单价已

  经包含乙方为完成本工程所需的所有费用【包括人工(含外来人员综合保险、养老金、

  医疗保险金)、材料费、机械机具费、管理费、利润、因市场变化而引起的人工单价、

  材料价格上涨的风险等除税金以外的所有费用。本工程综合单价闭口包干,不再调整。

  五、工期

铝合金门窗制作安装合同范本4篇

标签:合同范本 时间:2020-03-10
【ruiwen.com - 合同范本】

铝合金门窗制作安装合同范本1

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局的规定,结合本工程的实际情况,经友好协商,签订本合同,以资双方共同执行。

  第一条本合同所购彩色铝合金门窗数量及价格

  (一)本合同塑钢门窗承包范围为 ,合同综合单价为人民币 元/m2,门窗面积约 ,合同总额暂定为人民币 元,大写: 。

  1、此综合单价为所有推拉门窗、固定窗、推拉门的平均综合单价。(含纱扇)

  2、此综合单价含制作安装、管理及保修,含税金。

  3、本合同面积增减套上述单价进行结算:如若窗型、分格形式及原材料变更,造成价差则另行增加报价。

  4、本工程结算面积以设计蓝图洞口尺寸为准,飘窗按展开尺寸计算。

  5、本价格不包含土建配合费。

  6、材料价格出变化,不另行调价。

  (二)以下文件做为合同附件

  第二条本合同塑钢门窗材料报价说明

  1、型材:本工程塑钢门窗用塑料型材由甲方指定选用 牌 系列白色塑钢型材。

  2、本合同报价所选用钢衬型材壁厚为 。

  3、五金件:为配套优质产品。

  4、玻璃:选用汽车级原片,中空玻璃使用4mm+6A+4mm浮法白玻。

  5、纱扇:为不锈钢纱扇。

设备安装的合同范本4篇

标签:合同范本 时间:2020-03-09
【ruiwen.com - 合同范本】

设备安装的合同范本1


  工程名称:_________

  工程编号:_________

  发包方:_________

  承包方:_________

  签订时间:_________

  签订地点:_________

  根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同,设备安装合同。

  第一条工程项目

  一、工程名称:__________

  二、工程地点:__________

  三、工程项目批准单位:________________

  批准文号__________(指此工程立项有权批准机关的文号)

  项目主管单位:____________________

  四、承包范围和内容:(详见工程项目一览表);工程建筑面积___(平方米);其它:________

  五、工程造价:______(万元),其中土建:_________(万元),安装:____(万元)。

  第二条施工准备

  一、发包方:

  1._月_日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。

  2._月_日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。

  3.本合同签订后__天内提交建筑许可证。

  4.合同签订后__天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_份,施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)___份。

工地门窗安装合同范本

标签:合同范本 时间:2020-01-13
【ruiwen.com - 合同范本】

  门窗工程是建筑工程装饰装修分部工程中的予分部工程,包括木门窗安装、金属门窗安装、塑料门窗安装、特种门安装和门窗玻璃安装等分项工程。以下是小编为大家整理的工地门窗安装合同范本,欢迎参考阅读。

  工地门窗安装合同范本1

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》和本工程的具体情况,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,同意签订本合同,以资共同遵守。

  一、工程概况:

  1、项目名称:

  2、项目地址:

  3、合同签订地点:

  二、承包方式:

  1、综合单价包干,该单价已包括(包成品制作、包安装、保修期内免费维保、运费、材料的场内外运输、利润等费用)。

  2、每平方米综合单价为:元(不含税票),工程总量结算时以现场实际安装并经甲乙双方共同确认的门窗实际尺寸计算。

  3、结算方式:综合单价工程量

  三、门窗种类及材质要求:

  本工程门窗的种类为:,型材表面处理为,主型材厚度为:mm,颜色按甲方指定的色。

  四、付款方式:

  1、本合同签订之日甲方付总工程%的预付款给乙方;

  2、乙方第一批材料到现场后5天内,甲方支付工程合同暂定总造价的%给乙方;

  3、框安装完成且第一批玻璃到现场后5天内,甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方;

  4、全部安装完成并验收合格后5天内,甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方;

  5、剩余总造价的3%作为保修金,壹年保修期满后甲方10日内无息返还给乙方。